WordPress

Соглашение о компенсации потерь моэк

Соглашение о компенсации потерь моэк - картинка 1
Полезная информация: "Соглашение о компенсации потерь моэк" с выводами профессионалов. Дежурный консультант вам пояснит все, что не понятно.

Компенсация причиненных убытков

Соглашение о компенсации потерь моэк - картинка 2

Соглашение о компенсации потерь (убытков)

Компенсировать причиненные убытки, как правило, непросто. Даже если сторонами заключено соглашение о возмещении потерь (убытков), возникших при осуществлении деятельности одной из сторон соглашения. Об одном из таких случаев – в сегодняшнем материале.

Фабула дела:

Истец заключил инвестиционный контракт с Правительством Москвы на строительство многоквартирного жилого дома. Согласован предельный срок строительства и предусмотрена неустойка в размере 9 279 494 руб. 85 коп. за каждый месяц просрочки окончания.

Обеспечение теплоснабжения строящегося дома было предусмотрено выданными ПАО «МОЭК» (ответчик) условиями подключения на присоединение к тепловым сетям, по условиям которых до ликвидации объектов инженерного назначения (собственность ПАО «МОЭК»), истцу необходимо оформить соглашение о порядке компенсации потерь (убытков), предусматривающее передачу в собственность ПАО «МОЭК» вновь построенного (реконструируемого) имущества взамен ликвидируемого.

Сторонами заключено соглашение о порядке компенсации убытков ответчика в связи с ликвидацией (уничтожением) тепловых сетей собственника. Сумма убытков определена в размере 4 095 308 руб. Денежные средства были перечислены истцом ответчику.

Впоследствии истец стал оспаривать соглашение о порядке компенсации потерь. Основания: соглашение заключено им с целью недопущения наступления более тяжких последствий в виде уплаты неустойки за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию и на крайне невыгодных для Общества условиях, под давлением ПАО «МОЭК», занимающего доминирующее положение в сложившихся между сторонами отношениях.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

Ответчик целенаправленно и умышленно нарушал взятое на себя обязательство, путем злоупотребления правом в нарушение ст. 10 ГК РФ. Первая часть спорного соглашения в части «передачи имущества для сноса» является мнимой, следовательно, ничтожной сделкой в силу п. 1 ст. 170 ГК РФ. Вторая часть соглашения о «выплате компенсации за ликвидированное имущество», нарушает установленные законом запреты и предписания, что является основанием для признания этой сделки недействительной как оспоримой (по требованию истца), по трем альтернативным основаниям:

1) как «кабальная сделка».

2) как дарение между коммерческими организациями.

3) в связи с грубым нарушением ответчиком основных положений гражданского законодательства (ст. ст. 1, 10 ГК РФ).

При первоначальном рассмотрении дела суды первой и апелляционной инстанций согласились с доводами истца. Кассация отменила судебные акты, направила дело на новое рассмотрение.

При пересмотре дела суд первой инстанции отклонил доводы истца, отказал в иске.

Выводы суда

(решение Арбитражного суда города Москвы от 17.04.2017 по делу № А40-91532/15):

1. В настоящее время все имущество находится в общей долевой собственности сторон инвестиционного контракта, к которым ответчик не относится. Новая теплосеть должна быть распределена публичному образованию городу Москве. Застройщику необходимо было увеличить мощность участка теплосети до строящегося дома путем замены старых труб диаметром d-76 на новые: диаметром d-133.

2. Соглашение о порядке компенсации потерь (убытков), предусматривающее передачу в собственность ПАО «МОЭК» вновь построенного (реконструируемого) имущества взамен ликвидируемого должно было быть оформлено до ликвидации объектов инженерного назначения, являющихся собственностью ПАО «МОЭК».

3. В результате произведенных работ произошла ликвидация той части, которая являлась старой теплосетью, в связи с чем старая теплосеть как самостоятельный объект недвижимости перестала существовать. Сохранившаяся у ответчика теплосеть и новая теплосеть не являются единым недвижимым комплексом также потому, что первая не связана со второй единым назначением.

4. Оставшаяся у ответчика теплосеть непосредственно к обслуживанию построенного здания отношения не имеет, а служит лишь для осуществления подачи тепловой энергии до ЦТП, от которого тепловая энергия уже идет по теплосети истца.

5. Истец квалифицирует Условия подключения на присоединение к тепловым сетям в качестве двусторонней сделки, предусматривающей передачу построенного или реконструированного объекта в собственность ПАО «МОЭК». Вместе с тем, этот документ содержит технические характеристики и требования, соблюдение которых в силу законодательства и нормативов необходимо для осуществления подключения потенциального потребителя тепловой энергии к сетям теплоснабжения.

6. ПАО «МОЭК» не является стороной инвестиционного контракта, в связи с чем, не могло быть осведомлено о сроках завершения строительства и о неустойке, которую истец должен был бы заплатить по контракту в случае нарушения сроков строительства и ввода построенного им здания в эксплуатацию, в связи с чем, невозможно утверждать, что ответчик использовал эти обстоятельства в качестве тяжелых для истца при заключении спорного соглашения, злоупотребил правом и своим доминирующим положением на рынке в соответствующей сфере.

7. Истец, являясь коммерческой организацией, при заключении инвестиционного контракта согласился со всеми условиями, в том числе о начислении штрафных санкций. Истец был осведомлен о том, что ответчик намерен получить денежную компенсацию за ликвидацию старой теплосети еще до того, как приступил к ее демонтажу и прокладке новой теплосети.

8. Соглашение не может быть признано и мнимой сделкой в части принятия истцом на себя обязанности по ликвидации (уничтожению) старой теплосети, уже ликвидированной по факту, поскольку в соответствующей части соглашение закрепляет и регулирует уже сложившиеся к моменту его заключения отношения, которым соглашение полностью соответствует.

9. Правовые последствия правоотношений фактически уже существовали на дату их юридического оформления, т.е. на дату заключения соглашения, которым стороны урегулировали форму и размер компенсации. Гражданское законодательство прямо предоставляет такую возможность участникам гражданского оборота (п. 2 ст. 425 ГК РФ).

10. Выплата компенсации является исполнением существовавшего обязательства истца по возмещению причиненного ущерба, в связи с чем, соглашение в части требования о выплате компенсации не может быть признано притворной сделкой, прикрывающей дарение между юридическими лицами.

Комментарии:

1. Несмотря на наличие множества оснований, на которые ссылался истец при оспаривании сделки, ни по одному из них не было представлено достаточно доказательств, на основании которых можно было бы сделать однозначный вывод о незаконности сделки.

2. Истец оспаривал соглашение о компенсации потерь/убытков как заключенное под давлением субъекта, занимающего доминирующее положение на рынке. Суд при повторном рассмотрении дела не нашел подтверждения указанному доводу, указал, что ответчик, не являясь стороной инвестиционного контракта, не мог быть осведомлен о его условиях.

3. Интересен и вывод суда о том, что соглашение о компенсации потерь/убытков между истцом и ответчиком не может быть расценено как дарение между юридическими лицами. Выплата данных денежных средств связана с возмещением причиненного ущерба и представляет собой исполнение стороной принятого на себя обязательства.

4. Указанный вывод суда видится положительным, ведь иначе у сторон возникало бы обширное поле для злоупотреблений в отношении ранее заключенных договоров о компенсации расходов/убытков/потерь.

5. Суд констатировал, что сделка не может считаться мнимой в части обязанности по уничтожению уже фактически уничтоженного имущества, т.к. стороны в оспариваемой сделке закрепили реально сложившиеся между ними отношения.

6. Ссылка на совокупность тяжелых обстоятельств для истца также не оправдала себя. Суд определил, что необходимость получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию предусмотрена законом и сама по себе не может являться тяжелым обстоятельством для истца.

7. В очередной раз подтвердило себя и мнение о том, что юридическому лицу бессмысленно ссылаться на тяжелые (в том числе крайне невыгодные) условия заключенной сделки. Суд оценивает такие доводы с точки зрения коммерческой и рисковой деятельности предпринимательского субъекта, а также с точки зрения свободы договора. Если иных веских доводов помимо указанного нет – в суд идти бессмысленно.

В случае, если Ваш судебный спор или иной спор, договорная работа или любая другая форма деятельности касается вопросов, рассмотренных в данном или ином нашем материале, рекомендуем проверить и убедиться, что Ваша правовая позиция соответствует последним изменениям практики и законодательству.

Мы будем рады оказать Вам юридическую помощь по поводу минимизации юридических рисков и имеющимся возможностям. Мы постараемся найти решение, подходящее именно для Вас.

Звоните по телефону +7 (383) 310-38-76 или пишите на адрес [email protected] .

Яна Польская, юрист-аналитик. Пишу статьи, ищу интересную информацию и предлагаю способы ее практического использования. Верю, что благодаря качественной юридической аналитике клиенты приходят к юридической фирме, а не наоборот. Согласны? Тогда давайте дружить на Facebook.

Иные интересные материалы по корпоративному праву и банкротству:

http://vitvet.com/blog/polskaya/soglasheniye_o_kompensatsii_poter_ubytkov/

Заключение СКП и вынос (переустройство) сетей

Что это?

С необходимостью выноса сетей сталкивается практически каждый застройщик, который планирует осуществлять новое строительство в условиях сложившейся застройки.

Чтобы освободить территорию строительства от существующих инженерных коммуникаций необходимо осуществить переустройство и/или вынос объектов сетевого хозяйства балансодержателя из зоны строительства объекта за границы земельного участка, предназначенного для застройки. Однако, существует ряд сложностей при решении данной задачи:

  • Неопределенность границ балансовой принадлежности сетей
  • Необходимость обеспечения временного электроснабжения на период строительства при отключении переустраиваемой линии
  • Несогласованность сроков ввода объектов капитального строительства и переустраиваемых энергетических объектов
  • Необходимость оформления соглашения о компенсации потерь, для получения разрешения на проведение работ по переустройству.

АО «МОЭСК — Инжиниринг» обеспечивает комплексное управление проектами выноса (переустройства) энергетических объектов. Мы предлагаем оптимальные и согласованные решения, защищающие интересы Заказчика и интегрированные в общую программу реализации проекта капитального строительства.

Понимая проблемы и сложности, с которыми сталкивается застройщик в процессе выноса сетей, мы предлагаем комплексный договор на переустройство электросетевых объектов, включающий:

  • Оценка потребности в переустройстве сетей. Определение границ балансовой принадлежности
  • Вариативная проработка предварительного проекта выноса. Оценка инвестиций
  • Подготовка заявки на вынос сетей в адрес балансодержателя по выбранной схеме

Получение технических условий или технического задания на переустройство в сетевой организации

Разработка проекта переустройства

  • Подготовка проектно-сметной документации
  • Согласование ПСД с балансодержателем сети и внешними организациями
  • Прохождение МГЭ/ГГЭ проекта

Заключение соглашения о компенсации потерь (СКП)

http://oaomksm52a.1gb.ru/uslugi/vynos-setej/

Соглашение о компенсации потерь моэк

  • 3 мая 2018

«МОЭК» утвердил регламент взаимодействия с заявителями при заключении соглашений о компенсации потерь

ПАО «МОЭК» 17 мая 2018 года утвердил регламент взаимодействия с заявителями при заключении соглашений о компенсации потерь.

В частности, документ определяет предельные сроки рассмотрения заявок на заключение соглашений, их аннулирование, а также позволяет заявителям, как правило застройщикам иметь постоянный доступ к актуальным формам соглашений.

«Утверждение регламента позволит оптимизировать процесс заключения соглашений, повысит качество и прозрачность работы „МОЭК“ с заявителями», — отметил заместитель управляющего директора — директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «МОЭК» Алексей Шарафутдинов.

http://www.oaomoek.ru/press/news/2018/05/271/

«МОЭК» утвердил регламент взаимодействия с заявителями при заключении соглашений о компенсации потерь

Соглашение о компенсации потерь моэк - картинка 4

30 мая 2018, 17:20
Рубрика: Энергетика
Метки: МОЭК

ПАО «МОЭК» 17 мая 2018 года утвердил регламент взаимодействия с заявителями при заключении соглашений о компенсации потерь.

В частности, документ определяет предельные сроки рассмотрения заявок на заключение соглашений, их аннулирование, а также позволяет заявителям, как правило застройщикам иметь постоянный доступ к актуальным формам соглашений.

«Утверждение регламента позволит оптимизировать процесс заключения соглашений, повысит качество и прозрачность работы „МОЭК“ с заявителями», — отметил заместитель управляющего директора — директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «МОЭК» Алексей Шарафутдинов.

Регламент размещен на сайте «МОЭК Онлайн» в разделе «Услуги» — «Компенсация потерь» (https://online.moek.ru/kompensatsiya-poter).

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

http://www.ruscable.ru/news/2018/05/30/MOEK_utverdil_reglament_vzaimodejstviya_s_zayavite/

Моэск соглашение о компенсации потерь

Компенсация потерь, возникающих при ликвидации имущества ПАО «МОЭК» (далее — Общество) в процессе строительной деятельности, осуществляемой сторонними организациями за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, средств частных инвесторов, регулируется в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, города Москвы и Московской области, организационно-распорядительными документами Общества.

Общество руководствуется следующими принципами при компенсации потерь:

— урегулирования имущественных отношений, возникающих в результате причинения сторонними организациями вреда имуществу, принадлежащему Обществу на праве собственности либо находящемуся в пользовании Общества на основании договоров аренды;

— технико-экономическая целесообразность определения формы компенсации убытков Общества для заключения соглашений о компенсации потерь;

— обеспечение бесперебойного теплоснабжение потребителей тепловой энергии;

— сохранение целостности единой технологической системы теплоснабжения.

Под ликвидацией имущества, принадлежащего Обществу на правах собственности либо находящегося в пользовании Общества на основании договоров аренды, понимается снос или демонтаж данного имущества, производимый третьими лицами при осуществлении мероприятий по освобождению территории, строительству жилых домов, нежилых зданий и иных объектов, либо при необходимости подключения объектов капитального строительства к тепловым сетям Общества на основании распорядительных документов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Ликвидация имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности или находящегося в пользовании Общества на основании договоров аренды, без заключения соглашения о компенсации потерь, либо без урегулирования имущественных отношений с арендодателем — не допустима.

Компенсация потерь Общества, возникающих при ликвидации имущества Общества, может быть осуществлена в виде:

  1. Передачи Обществу вновь созданного имущества/ результата выполненных работ по реконструкции с компенсацией всех убытков Общества, связанных с оформлением прав собственности Общества, уплатой обязательных платежей в связи увеличением стоимости восстановленного имущества и других убытков;
  2. Выплаты в пользу Общества денежных средств, в размере рыночной стоимости ликвидируемого имущества Общества и всех убытков, которые Общество несет в связи с переоформлением/прекращением прав собственности на ликвидированное (частично ликвидированное) имущество Общества, уплатой обязательных платежей в связи с получаемой денежной компенсацией и другими убытками.

В связи с изданием постановления Правительства Москвы от 28.03.2012 № 113 ПП «Об особенностях осуществления компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений», приказа Департамента строительства города Москвы от 04.04.2012 № ПР 238/12 «Об утверждении формы соглашения о компенсации», в соответствии с распоряжением Департамента строительства города Москвы от 23.04.2012 № Р 15/12 «Об утверждении регламента о порядке заключения и реализации соглашений о компенсации» в АО «ОЭК» разработан и утвержден Регламент подготовки соглашений о порядке компенсации потерь при ликвидации электросетевого имущества АО «ОЭК».

В данном разделе описан процесс подачи заявки на вынос электросетевого имущества АО «ОЭК» и выдачи технических требований, а также порядок оформления соглашений о порядке компенсации потерь.

Что это?

С необходимостью выноса сетей сталкивается практически каждый застройщик, который планирует осуществлять новое строительство в условиях сложившейся застройки.

Чтобы освободить территорию строительства от существующих инженерных коммуникаций необходимо осуществить переустройство и/или вынос объектов сетевого хозяйства балансодержателя из зоны строительства объекта за границы земельного участка, предназначенного для застройки. Однако, существует ряд сложностей при решении данной задачи:

  • Неопределенность границ балансовой принадлежности сетей
  • Необходимость обеспечения временного электроснабжения на период строительства при отключении переустраиваемой линии
  • Несогласованность сроков ввода объектов капитального строительства и переустраиваемых энергетических объектов
  • Необходимость оформления соглашения о компенсации потерь, для получения разрешения на проведение работ по переустройству.

АО «МОЭСК – Инжиниринг» обеспечивает комплексное управление проектами выноса (переустройства) энергетических объектов. Мы предлагаем оптимальные и согласованные решения, защищающие интересы Заказчика и интегрированные в общую программу реализации проекта капитального строительства.

Понимая проблемы и сложности, с которыми сталкивается застройщик в процессе выноса сетей, мы предлагаем комплексный договор на переустройство электросетевых объектов, включающий:

  • Оценка потребности в переустройстве сетей. Определение границ балансовой принадлежности
  • Вариативная проработка предварительного проекта выноса. Оценка инвестиций
  • Подготовка заявки на вынос сетей в адрес балансодержателя по выбранной схеме

Получение технических условий или технического задания на переустройство в сетевой организации

Разработка проекта переустройства

  • Подготовка проектно-сметной документации
  • Согласование ПСД с балансодержателем сети и внешними организациями
  • Прохождение МГЭ/ГГЭ проекта

Заключение соглашения о компенсации потерь (СКП)

http://si-center.ru/info/mojesk-soglashenie-o-kompensacii-poter/

Примерное соглашение о порядке компенсации потерь собственника, возникающих в связи с уничтожением его имущества в процессе деятельности заказчика при реконструкции и ликвидации энергообъектов, осуществляемой за счет средств городского бюджета

Тип документа: Соглашение

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 8,0 кб

Бланк документа

Скачать образец документа

О ПОРЯДКЕ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ

1. Предмет Соглашения.

Настоящее Соглашение регламентирует порядок компенсации потерь Собственника, возникающих в связи с уничтожением его имущества в процессе деятельности Заказчика, осуществляемой за счет средств городского бюджета.

Заказчик обязуется за свой счет ликвидировать (уничтожить) имущество и компенсировать потери Собственника в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

2. Перечень имущества, подлежащего уничтожению, стороны согласовывают подписанием приложения 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3. После подписания приложения 1 (п. 2 настоящего Соглашения) Заказчик вправе приступить к уничтожению имущества Собственника в согласованные с Собственником технологические сроки производства работ.

По окончании работ Заказчик и Собственник оформляют соответствующий акт о ликвидации имущества Собственника.

4. Заказчик компенсирует потери Собственника путем передачи в его собственность объекта или объектов по перечню имущества, подлежащего передаче Собственнику в порядке компенсации потерь, согласно приложению 2, согласованному сторонами и являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Сметная стоимость передаваемого в качестве компенсации объекта или объектов указывается в приложении 2 к настоящему Соглашению и может быть уточнена по фактически произведенным затратам.

5. Заказчик обеспечивает приемку объекта в эксплуатацию государственной или рабочей комиссией, получение всех необходимых для эксплуатации объекта согласований и передачу объекта Собственнику в готовом к эксплуатации по назначению виде.

6. При приемке объекта Собственником проводятся его испытания совместно с Заказчиком.

В случае обнаружения каких-либо недостатков объекта Собственником в присутствии Заказчика составляется двусторонний акт произвольной формы, в котором указываются обнаруженные недостатки, а также устанавливается срок их устранения Заказчиком или уполномоченной им организацией.

7. Передача объекта Собственнику производится на основании акта приемки — передачи с приложением всех необходимых правоустанавливающих и финансовых документов по фактически произведенным затратам на создание данного объекта.

8. Срок обнаружения скрытых недостатков — три года по кабельным линиям и два года по всем остальным объектам.

9. Собственник обязан направить извещение Заказчику об обнаруженных недостатках объекта или об иных нарушениях Соглашения в срок не позднее 10 дней после их обнаружения.

10. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения ими принятых обязательств.

11. В части, не урегулированной настоящим Соглашением, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному для каждой из сторон).

Адреса и платежные реквизиты сторон:

Собственник: ОАО «Мосэнерго».

Адрес: 113035, г. Москва, Раушская наб., д. 8.

http://dogovor-obrazets.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/36672

Соглашение о компенсации потерь моэк

1. u0424u043eu0440u043cu0438u0440u043eu0432u0430u0442u044c u0434u0435u043bu0430 u043fu043e u0421u043eu0433u043bu0430u0448u0435u043du0438u044e u043e u043au043eu043cu043fu0435u043du0441u0430u0446u0438u0438 u043fu043eu0442u0435u0440u044c u0438u043cu0443u0449u0435u0441u0442u0432u0430 u041eu0431u0449u0435u0441u0442u0432u0430 (u0421u041au041f), u0430 u0442u0430u043au0436u0435 u0441u043eu043fu0440u043eu0432u043eu0436u0434u0430u0442u044c u0438u0445 u0432 u0447u0430u0441u0442u0438:

2. u0423u0447u0430u0441u0442u0432u043eu0432u0430u0442u044c u0432 u0444u043eu0440u043cu0438u0440u043eu0432u0430u043du0438u0438 u043fu043bu0430u043du0430 u0434u043eu0445u043eu0434u043eu0432 u043fu043e u0421u041au041f.

u0422u0440u0435u0431u043eu0432u0430u043du0438u044f:

u041eu043fu044bu0442 u0432 u0440u0430u0431u043eu0442u0435 u0441: u0434u043eu0433u043eu0432u043eu0440u0430u043cu0438, u043fu0440u043eu0435u043au0442u043du043e-u0441u043cu0435u0442u043du043eu0439 u0434u043eu043au0443u043cu0435u043du0442u0430u0446u0438u0435u0439, u0438u0441u043fu043eu043bu043du0438u0442u0435u043bu044cu043du043eu0439 u0434u043eu043au0443u043cu0435u043du0442u0430u0446u0438u0435u0439.

u0412u044bu0441u0448u0435u0435 u043eu0431u0440u0430u0437u043eu0432u0430u043du0438u0435 (u044du043au043eu043du043eu043cu0438u0447u0435u0441u043au043eu0435, u044eu0440u0438u0434u0438u0447u0435u0441u043au043eu0435, u0441u0442u0440u043eu0438u0442u0435u043bu044cu043du043eu0435, u0437u0435u043cu043bu0435u0443u0441u0442u0440u043eu0439u0441u0442u0432u043e, u0432u043eu0434u043eu0441u043du0430u0431u0436u0435u043du0438u0435 u0438 u0432u043eu0434u043eu043eu0442u0432u0435u0434u0435u043du0438u0435).

u0421u0442u0430u0436 u0440u0430u0431u043eu0442u044b u0432 u0441u043eu043eu0442u0432u0435u0442u0441u0442u0432u0443u044eu0449u0435u0439 u043fu0440u043eu0444u0438u043bu044e u041eu0431u0449u0435u0441u0442u0432u0430 u043eu0442u0440u0430u0441u043bu0438 u043du0435 u043cu0435u043du0435u0435 2-u0445 u043bu0435u0442.

u0416u0435u043bu0430u0442u0435u043bu044cu043du044bu0435: u041eu043fu044bu0442 u0440u0430u0431u043eu0442u044b u043fu043e u0437u0430u043au043bu044eu0447u0435u043du0438u044e u0441u043eu0433u043bu0430u0448u0435u043du0438u0439 u043e u043au043eu043cu043fu0435u043du0441u0430u0446u0438u0438 u043fu043eu0442u0435u0440u044c.

http://hh.ru/vacancy/36462503

Соглашение о компенсации потерь

Соглашение о компенсации потерь моэк - картинка 6

о компенсации потерь №____________

г. Москва «____»____________201___г.

_______________________, в лице ________________________, действующего на основании ___________________________, именуемый в дальнейшем «Инвестор»/«Государственный заказчик», с одной стороны, Открытое акционерное общество (ОАО) «Мосводоканал», в лице __________________, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем «Собственник» с другой стороны, _______________________, в лице __________________, действующего на основании _________________, осуществляющее функции технического заказчика на основании государственного контракта от _________ №____ (далее – Государственный контракт), именуемое в дальнейшем «Технический заказчик», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 01.01.2001г. «Об особенностях осуществления компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Мосводоканал» на основании свидетельства о государственной регистрации права от ___________г. является собственником следующих инженерных сетей и сооружений: _____________________.

1.2. В соответствии с __________________________и в рамках реализации Государственного контракта, Инвестор/Государственный заказчик осуществляет финансирование строительства объекта: ____________________.

1.3. В соответствии с утвержденной проектной документацией (положительное заключение Мосгосэкспертизы от __________г. №_______), утвержденной ________________, инженерные сети и сооружения, принадлежащие Собственнику (п.1.1.), попадают в зону производства работ по строительству (реконструкции, сносу) объекта: _________________ (п.1.2.), в связи с чем возникает необходимость выноса инженерных сетей и сооружений из зоны производства работ путем их ликвидации (частичной ликвидации) и последующим их восстановлением.

1.4. Собственник с утверждённой проектной документацией (п.1.3.) ознакомлен «____»____________201__г.

1.5. Собственник отказывается от осуществления ему денежной компенсации в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы -ПП «О порядке осуществления денежной компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений».

2. Предмет Соглашения

2.1. В рамках реализации настоящего Соглашения:

2.1.1. Инвестор/Государственный заказчик компенсирует все убытки Собственника (реальный ущерб и упущенную выгоду), связанные с ликвидацией (частичной ликвидацией) инженерных сетей и сооружений, путем оплаты выполнения работ по ликвидации (частичной ликвидации) и восстановлению инженерных сетей и сооружений Собственника с последующей передачей результата выполненных работ по восстановлению инженерных сетей и сооружений Собственнику в объеме согласно Приложению №2 к настоящему Соглашению.

2.1.2. Собственник дает согласие на вынос принадлежащих ему на праве собственности инженерных сетей и сооружений из зоны производства работ путем их ликвидации (частичной ликвидации) и последующим их восстановлением.

2.1.3. Технический заказчик обязуется организовать работы по ликвидации (частичной ликвидации) и восстановлению инженерных сетей и сооружений Собственника.

3. Порядок и условия компенсации

3.1. Перечень инженерных сетей и сооружений, подлежащих ликвидации (частичной ликвидации), Стороны согласовывают подписанием Приложения №1 к настоящему Соглашению.

3.2. Технический заказчик вправе приступить к ликвидации (частичной ликвидации) инженерных сетей и сооружений Собственника в согласованные с Собственником технологические сроки производства работ.

По завершению работ по ликвидации (частичной ликвидации) инженерных сетей и сооружений Технический заказчик и Собственник оформляют и подписывают Акт о ликвидации (частичной ликвидации) инженерных сетей и сооружений Собственника.

3.3. Инвестор/Государственный заказчик обязуется передать Собственнику результат выполненных работ по восстановлению инженерных сетей и сооружений в объеме согласно Приложению №2 к настоящему Соглашению в срок до «____»____________201__г.

3.4. Передача результата выполненных работ по восстановлению инженерных сетей и сооружений Собственнику производится на основании Акта приема-передачи имущества, по форме, предусмотренной действующим законодательством, о фактически произведенных затратах, с приложением всех необходимых правоустанавливающих (в том числе кадастровый паспорт) и финансовых документов по фактически произведенным затратам на создание данного имущества.

3.5. Срок обнаружения скрытых недостатков – в течение гарантийного срока, предусмотренного Государственным контрактом с генеральной подрядной организацией, непосредственно выполняющей работы по восстановлению инженерных сетей и сооружений Собственника.

При обнаружении недостатков имущества, Собственник обязан направить извещение Государственному заказчику и Техническому заказчику об обнаруженных недостатках восстановленных инженерных сетей и сооружений или об иных нарушениях Соглашения в срок не позднее 10 дней после их обнаружения.

3.6. Качество выполненных работ по восстановлению инженерных сетей и сооружений должно соответствовать действующим техническим регламентам и иным обязательным нормам в области строительства.

3.7. По окончании реализации настоящего Соглашения Стороны подписывают Акт взаимного исполнения обязательств, по форме, предусмотренной Приложением №3 к настоящему Соглашению.

4. Ответственность Сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров Сторон.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением Стороны руково­дствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче­скую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.5. К настоящему Соглашению прилагаются и являются неотъ­емлемыми его частями:

— Приложение 1 — Перечень инженерных сетей и сооружений, подлежащих

ликвидации (частичной ликвидации) ;

— Приложение 2 – Перечень инженерных сетей и сооружений, подлежащих

http://pandia.ru/text/79/239/14766.php

Литература

  1. Национал-экстремизм и судебная власть в современной России. — М.: ОФ Антифашист, 2014. — 121 c.
  2. Лазарев, В.В. Теория государства и права 5-е изд., испр. и доп. учебник для академического бакалавриата / В.В. Лазарев, С.В. Липень. — М.: Юрайт, 2016. — 521 c.
  3. Трудовое право; Юнити-Дана — Москва, 2010. — 504 c.
  4. Лазарев, В.В. Теория государства и права 5-е изд., испр. и доп. учебник для академического бакалавриата / В.В. Лазарев, С.В. Липень. — М.: Юрайт, 2016. — 521 c.
  5. Малько, А. В. Теория государства и права. В вопросах и ответах / А.В. Малько. — М.: ЮРИСТЪ, 1999. — 272 c.

Добавить комментарий

Мы в соцсетях

Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях